意甲新赛季万博app|官网|欢迎您!

公告通知
您现在的位置:意甲新赛季万博app->招标通知->正文信息
招标通知
法律事务服务采购招标公告
作者:      信息来源:管理员           发布时间:2020-03-30           阅读次数:62

法律事务服务采购

招标公告

 

 

一、采购方式 公开招标

二、服务概况

1.招标人:意甲新赛季万博app

2.案件类别:建设工程施工合同纠纷

3.案件标的: 9000万元

4.服务范围:(1)负责包括一审、二审、再审在内的诉讼程序、仲裁程序以及执行程序,直至案件彻底了结;(2)了解案情,根据案情的需要调查取证;(3)分析案情,确定代理思路及办案策略;(4)代理出庭参与诉讼(仲裁),依法提出有利于我公司的证据或意见;(5)查询对方当事人的资信情况,处理保全、执行回款事项;(6)根据案情需要的其他事项

三、律师事务所(投标人)资质要求

1.依法设立,具有相应执业资质,连续正常执业三年以上;

2.持有《律师执业证书》的执业律师不少于十五人,其中具有五年以上执业经验的执业律师不少于三人;        

3.按规定通过了有关部门的年度检验;                                     

4.有规范、健全的服务质量控制、队伍管理等内部管理制度;

5.合法经营,依法执业,遵守法律法规、执业道德和执业准则。信誉良好,近三年没有被国家有关部门予以处罚的记录,并在承担资产评估工作中没有出现重大估价质量问题和不良记录;

6.指派的代理律师有代理同类案件的经验。

、投标文件的组成与要求:

1.投标文件应至少包括如下内容:

(1)报价文件:拟提供的法律服务内容以及费用报价;

(2)授权委托书;

(3)代理方案;

(4)资质文件:律师事务所规模、资质、专长及信誉等情况介绍,律所服务团队成员构成、专业水平及从业经验情况;

(5)附件:律师事务所机构执业许可证、律师服务团队人员执业证书复印件;

2.投标人须对其提交的投标文件的真实性、完整性负责。若提供的资信证明文件不全、不真实或不完整的,将取消其投标或中标资格。

3.投标文件应统一用A4纸打印,一式二份,分别装订成册;

、投标文件递交

1.投标文件应于截止时间前送到。过时视为自动放弃。

递交地址:绵阳市涪城区西山东路37号

2.联系人:樊敏    联系电话:18349225081

3投标文件递交截止时间:2019 年4 月21日 18 时。

、投标有效期

自投标文件递交截止日起30个日历天;

、评选办法综合评分法:详见《聘用案件代理律师评分表》

、合同授予:签订合同时必须按照招标人公司管理制度编制合同,主要条款根据本招标文件及中标人投标文件确定,其中部分合同条款内容如下:

1.合同签订后,中标人不得自行转委托。

2.服务范围全案代理。全案指案件审理、执行阶段的各项程序,即起诉案件生效判决标的额执行到账、应诉案件生效判决标的额支付完毕,视为全案终结。其中,全案包括:发回重审等程序;申请仲裁被驳回或仲裁裁决被撤销、不予执行转而提起诉讼的,属于管辖变更,视为全案中的部分程序,不视为仲裁、诉讼各为一案;和解结案也视为全案终结,和解结案代理取费比例适当下浮。

3.代理方式及费用:全案代理费用总比例不超过标的额的1%,并且总额不超过100万元;

注:如招标人因公司决策、或外部条件发生变化等其他因素,决定取消本项采购法律服务时,则双方不再签订合同,招标人不因此对中标人承担任何赔偿或法律责任。

、附件

1.投标文件格式

2.《聘用案件代理律师评分表》

3.项目情况简介

 

 

 

 

 

 

 

意甲新赛季万博app

                                      2020年3月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人:              (盖章)

时间:  年   月    日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

一、报价函

二、授权委托书

三、代理方案

四、资质文件

五、附件

 

 

 

报 价 函

 

致:                                                                                 

1.在研究了招标文件后,我律所报价已充分考虑了各种风险。报价人民币:元(大写:)。(其中增值税税率为%)。本报价已包括招标文件要求的全部服务内容费用。

2.法律服务范围:(1)负责包括一审、二审、再审在内的诉讼程序、仲裁程序以及执行程序,直至案件彻底了结;(2)了解案情,根据案情的需要调查取证;(3)分析案情,确定代理思路及办案策略;(4)代理出庭参与诉讼(仲裁),依法提出有利于我公司的证据或意见;(5)查询对方当事人的资信情况,处理保全、执行回款事项;(6)根据案情需要的其他事项;

3.一旦我律所中标,将保证按招标文件要求标准提供法律服务。

4.我律所已经知晓招标文件中资质、资格等要求,我律所承诺符合所有要求。

 

投标人:                             (盖公章)

法定代表人或委托代理人:                  (签字)

日    期:   年    月   日

 

 

 

 

 

 

 

授权委托书

 

致:                                                                                         

本授权书宣告:我单位员工(姓名)(身份证号码:)合法地代表我单位,该代理人有权在本次招投标活动中,以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、签订合同协议以及执行一切与此相关的事项。

附:单位负责人及委托代理人身份证复印件。

 

 

 

 

投标人:                           (盖公章)

负 责 人 :                       (签字或盖章)

日      期:   年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理方案

 

 

资质文件

 

一、律师事务所规模、资质、专长及信誉等情况介绍……

二、律所服务团队成员构成、专业水平及从业经验情况……

 

附件

 

一、律师事务所机构执业许可证

二、律师服务团队人员执业证书复印件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意甲新赛季万博app聘用案件代理律师评分表

评分人: 

律师事务所名称:

序号

评分项目

标准分值

评选分

各项合计

评选总分

1

诉讼方案

诉讼方案完整性(主要考核律师对案件的了解程度、所提出的诉讼请求是否完整、明确)

15

 

 

 

诉讼方案可行性(主要考核诉讼策略是否恰当,是否具有可操作性)

15

 

2

诉讼技术

同类案件经验(主要就曾经办理过的类似案件的情况予以评分)

5

 

 

诉讼团队组织结构及成员构成(主要考核办案律师和律师团队的办案实力)

5

 

诉讼资源(主要考核办案团队在案件审理法院的资源情况)

5

 

3

商务评选

规模资质(考核律所规模和资质情况)

5

 

 

信誉状况(主要考核律所整个市场口碑和诚信状况等)

5

 

4

诉讼费用评选

基础报价

45

 

 

风险代理费占比

 

 

意甲新赛季万博app拟诉XXX有限公司

建设工程施工合同纠纷一案情况简介

一、相关时间节点

2013年11月27日签订《建设工程施工合同》

2015年10月10日签订《补充协议》

2016年1月13日签订《补充协议》

2016年4月22日签订《补充协议三》

2017年8月10日 ,一标段办理竣工验收

2019年5月14日,水电安装部分办理竣工结算

2019年12月12日,土建部分办理竣工结算

二、合同双方当事人

发包人:XXX有限公司(拟被诉方)

承包人:意甲新赛季万博app(拟起诉方)

三、合同、补充协议部分条款

1、协议书第xx条工程地点:广元市宝轮镇

2、协议书第xx条:开工日期以发包人审批的开工令为准,合同工期总日历天为600日历天(标段工期)。

3、协议书第xx条:按照现行施工质量验收标准和规范,整体工程质量达到合格。

4、协议书第xx条:合同订立地点:发包人XXX有限公司办公室。

5、专用条款第xx条约定:工程款的拨付按照工程进度节点拨付,项目分两段施工,每段主体框架完成拨付已完工程  量的85%,以后按月根据工程进度计划考核,付已完工程量的80%。初验完成付至85%,房屋竣工验收合格付至已完工程量的90%,双方审定工程结算后付至工程结算价款的95%,留5%质保金。

6、专用条款第xx条约定:承包人在工程竣工验收后30日内将结算资料呈报发包人,发包人应在3个月内审核完毕。

7、专用条款第xx条约定:因发包人原因工程进度款超过30天不能按合同约定支付,工程进度款可延时支付,承包人不能停工。超过30天延时支付时间发包人承担资金占用费,资金占用费按同期人民银行规定的利息上浮25%计算(但发包人延时支付不能超过2个月,否则还将承担应付款5%的违约金)。

8、专用条款第xx条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

9、2005年《补充协议》第xx条约定:2015年9月1日至9月30日,甲方承担未付乙方工程款的资金占用费,按人民银行同期同类贷款利率上浮25%计算,10月1日以后,资金占用费按年利率18%计算,资金占用费在每季度末结算并支付乙方。

10、《补充协议三》第xx条约定:由于前期甲方未能按照本工程合同约定按时、足额支付工程款,造成该项目不能按合同工期执行,出现工期延误情况,因甲方违约在前,造成工期延误,应顺延工期,甲方不得向乙方索赔,且甲方承担相应的全部责任。

四、工程进展

2019年5月14日,水电安装部分办理了结算,金额约930万元,2019年12月12日,土建部分办理了结算,无争议金额约12896万元,争议金额约477万元。截止目前,发包人累计支付9145万元(工程款与资金占用费)。据了解,该工程大部分已抵押给银行,发包人资金短缺。

 

五、诉求

保障招标人应收债权的实现:

1、工程款 ;

2、资金占用费;

3、违约金;

4、其他

 

关于六建 | 六建动态 | 工程业绩 | 党建群团 | 招贤纳士 | 联系我们

四川第六建筑有限公司 版权所有 公司地址:中国·四川·成都市金牛区星辉中路16号 (邮编:610081)
电话:86-28-83331362 传真:86-28-83338005 备案号: 蜀ICP备05002686号
网站设计策划:成都风信子科技 网站后台管理